Главная / Новости / Подрядчик обязан уведомить заказчика, если не укладывается в срок выполнить работу

Подрядчик обязан уведомить заказчика, если не укладывается в срок выполнить работу

Подписаться на новости

Подрядчик обязан уведомить заказчика, что выполнить работы в срок невозможно. Только такое уведомление освобождает подрядчика от неустойки за просрочку.

Заказчик требовал взыскать неустойку с подрядчика за просрочку работ. Ответчик указал, что не мог выполнить работы в срок из-за истца. После заключения договора заказчик дополнил исходные данные, а сметы утвердил с большим опозданием. Суд удовлетворил иск. По общему правилу должник не отвечает за просрочку, если не может исполнить обязательство из-за кредитора. Но подрядчик был обязан уведомить заказчика, что выполнить работы в срок невозможно. Только такое уведомление освобождает подрядчика от неустойки за просрочку. Ответчик его не направил.
Источник: Постановление АС Московского округа от 13.07.2017 по делу № А40-167793/2016
=====================================================================================

Если у Вас возникли вопросы по Трудовому праву, КРЕДИТНЫМ Договорам и спорам с Банком, Страховым выплатам, Банкам, Возврату Долгов, Защиты от коллекторов, Взыскания АЛИМЕНТОВ, Наследству, Договорам Долевого строительства, то в нашем Центре будут рады Вам помочь!

Услуги Юридического Центра "ВЗГЛЯД" для физических и юридических лиц:

Юридическая консультация по Кредитному праву
Юридическая консультация по Наследственным делам
Юридическая консультация по Семейным спорам; Взыскание Алиментов
Юридическая консультация по Жилищным спорам
Юридическая консультация по Защите прав потребителей
Юридическая консультация по Спорам со страховыми компаниями
Юридическая консультация по Возмещению материального вреда
Юридическая консультация по Иным гражданским делам
Юридическая консультация по Арбитражным спорам
Юридическая консультация по Трудовым спорам
Разработка и подготовка договоров\контрактов
Юридическое обслуживание организаций
Регистрация компаний
Перерегистрация из ЗАО в ООО
Ликвидация компаний
Ликвидация фирм с долгами
Банкротство фирм
Ведение дел в судах

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся этих и других законодательных новшеств, а также по регистрации предприятия и ликвидации предприятия, банкротству предприятия, вопросы касающиеся хозяйственного и гражданского права (семейное, жилищное, земельное, наследственное, трудовое), наши специалисты будут рады Вам помочь.

Наш адрес

Москва, ул. Б. Полянка, 26